首页 > 建筑工程
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

背景资料某院校基建管理处,于2002年10月份,将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编制。在

背景资料

某院校基建管理处,于2002年10月份,将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编制。在招标文件中说明,由发包人提供工程量计算规则,分部分项工程单价组成原则,合同文件内容及工程量清单,要求投标人以固定单价的形式投标,工程量清单中的工程量由发包人提供,工程量在投标时不允许调整,投标人只需填写工程量清单中给定项目的综合单价。某承包商通过正规招投标程序,以工程造价9000万元,合同工期14个月,质量为合格的条件获得此工程。

双方参照1999年12月国家建设部和国家工商行政管理局制定的的《建设工程施工合同》范本签订了合同,在合同专用条款中明确了组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书;(10)合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

在正常的施工过程中,发生了如下情况:

事件一:2002年12月份,钢筋价格由原来的2600元/t,上涨到3600元/t,承包商经过计算,认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损1000元,承包商在此情况下向发包人提出索赔,希望发包人考虑市场因素,给予酌情补偿。

事件二:在2003年的4~5月份出现了“非典”疫情,使本工程停止施工2个月。按合同文件约定,该疫情不能作为不可抗力因素,工期不得顺延。在10月份,甲乙双方多次磋商,发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的,并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算,故书面同意将工期延长2个月,但费用不予补偿。

问题:

1.承包商就事件一提出的索赔能否成立?为什么?

2.在事件二中,发包人对工期的延长,是否符合本合同文件的内容约定?

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“背景资料某院校基建管理处,于2002年10月份,将校建一住宅…”相关的问题
第1题
(三) 背景资料 某院校基建管理处,于2002年10月份,将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编

(三)

背景资料

某院校基建管理处,于2002年10月份,将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编制。在招标文件中说明,由发包人提供工程量计算规则,分部分项工程单价组成原则,合同文件内容及工程量清单,要求投标人以固定单价的形式投标,工程量清单中的工程量由发包人提供,工程量在投标时不允许调整,投标人只需填写工程量清单中给定项目的综合单价。某承包商通过正规招投标程序,以工程造价9000万元,合同工期14个月,质量为合格的条件获得此工程。

双方参照1999年12月国家建设部和国家工商行政管理局制定的的《建设工程施工合同》范本签订了合同,在合同专用条款中明确了组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书;(10)合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

在正常的施工过程中,发生了如下情况:

事件一:2002年12月份,钢筋价格由原来的2600元/t,上涨到3600元/t,承包商经过计算,认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损1000元,承包商在此情况下向发包人提出索赔,希望发包人考虑市场因素,给予酌情补偿。

事件二:在2003年的4~5月份出现了“非典”疫情,使本工程停止施工2个月。按合同文件约定,该疫情不能作为不可抗力因素,工期不得顺延。在10月份,甲乙双方多次磋商,发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的,并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算,故书面同意将工期延长2个月,但费用不予补偿。

问题:

1.承包商就事件一提出的索赔能否成立?为什么?

2.在事件二中,发包人对工期的延长,是否符合本合同文件的内容约定?

点击查看答案
第2题
背景资料:某市经济技术开发区某住宅小区B区R栋工程由市建筑工程公司总承包,其模板工程分包给某建

背景资料:

某市经济技术开发区某住宅小区B区R栋工程由市建筑工程公司总承包,其模板工程分包给某建筑劳务公司。工程施工的物料提升机(龙门架)由市建筑工程公司提供,该提升机未经国家规定的有检测资质的机构进行检测。2002年4月30日,在模板工程分包单位使用提升机运送材料时,因提升机缺少安全停靠等安全装置,导致吊篮坠落,乘坐吊篮的3名作业人员中2人当场死亡,1人重伤。

问题

请简要分析这起事故发生的主要原因。

点击查看答案
第3题
某工程发包人于2001年11月25Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料,并于2001

某工程发包人于2001年11月25 Ft收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料,并于2001年12月14日验收,但迟迟不交付工程尾款。承包商正准备向法院起诉,发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款,但约定时间过后仍不付款。本例中,诉讼时效的截止日期应该是()。

A.2002年11月25日

B.2002年12月14日

C.2003年11月25日

D.2004年2月1日

点击查看答案
第4题
某企业于2002年1月1日为建造厂房,从银行取得3年期借款300万元,年利率为6%,按单利计息,到期一次归还本息。借入款项存入银行,工程于2002年年底达到预定可使用状态。2002年2月1日用银行存款支付工程价款150万元,2002年10月1日用银行存款支付工程价款150万元。工程项目于2002年3月31日至2002年7月31日发生非正常中断。则2002年借款费用的资本化金额为()万元。

A.7.5

B.15.75

C.15.5

D.0

点击查看答案
第5题
【背景资料】 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方

【背景资料】

某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2001年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、 B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定8承包商中标,并于2001年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2001年6月1日,业主书面函告B承包商, 称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。

后经过双方多次协商,才于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:

(1)工程预付款为合同总价的25%。

(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,

每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑。

(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整。

(4)材料和设备均由B承包商负责采购。

(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条

件下,建筑工程法定的最低保修期限。

经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1~12月)见下表。 施工月份 第1~7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 实际完成建安工作量 3000 420 5lO 770 750 790 实际完成建安工作量累计 3000 3420 3930 4700 5450 6240本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用情况下,2006年3月30日, 使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业施工单位修理,修理费为5万元。

【问题】

1.指出本案招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?

2.业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。

3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取

哪些保护自身合法权益的措施?

4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1~7月份合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)

5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任,说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?

点击查看答案
第6题
A公司从2001年12月31日起,于每年12月31日采用“应收账款余额百分比法”核算坏账损失,坏账准备的
提取比例为1%。有关资料如下:

1、2001年12月31日应收账款余额为300万元;

2、2002年3月20日经批准,将应收甲企业货款12万元确认为坏账损失;

3、2002年12月31日应收账款余额为280万元;

要求:(1)计算2001年12月31日应提取的坏账准备并编制相应分录;

(2)编制2002年3月20日确认坏账损失的分录;

(3)计算2002年12月31日应提取的坏账准备并编制相应分录。

点击查看答案
第7题
二) 背景资料 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:(1)钢筋由建设单位供应; (2)工程

二)

背景资料

某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:(1)钢筋由建设单位供应;

(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。施工过程中,发生下列事件:

事件一:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。

事件二:因工期紧,施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。

事件三:分部工程验收时,监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.Om2的空鼓区域,责令限期整改。

事件四:工程最后一次阶段验收合格,施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由,将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行,并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

问题:

1.事件一中,对于建设单位供应该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责任?

2.事件二中,施工组织设计修改后,应该经由什么程序报审?

3.事件二中,本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。

4.写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。

5.事件四中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

点击查看答案
第8题
根据下述背景。回答 4~8 题。 背景材料: 某院校图书馆项目业主通过公开招标的方式分别选择了广

根据下述背景。回答 4~8 题。 背景材料:

某院校图书馆项目业主通过公开招标的方式分别选择了广州某建筑工程公司和裕童建设监理公司为图书馆项目的施工总承包单位和建设监理单位,并分别与其签订了施工总承包合同和委托监理合同。广州某建筑工程公司项目经理张某展开了施工成本全过程管理工作,包括制定目标成本、进行成本分析、计算成本偏差和进行成本核算等

第4题:在图书馆的建设过程中,()的项目管理是管理的核心。

A.设计方

B.施工方

C.监理方

D.业主方

点击查看答案
第9题
为评估某房地产价格,选取A、B、C三宗可比实例,有关资料见下表: 可比实例A可比实例B可比实例C
成交价格(元/㎡)300040003500成交日期2002年10月1日2003年5月1日2003年6月1日交易情况-2%+1.5%0 房地产状况区位状况+5%0%-1%权益状况0%+2%-1%实物状况-1%0%+2% 上表中各百分数均是以估价对象为标准,正数表示比估价对象好,负数表示比估价对象劣。2002年 6月1日至 2003年3月1日,该类房地产市场价格每月平均比上月上涨1.5%。以 3月1日为基准,以后每月递减1%,试利用上述资料评估该房地产2003年 10月1日的正常价格。

点击查看答案
第10题
(二)背景资料某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招档文件要求:提交投标文

(二)

背景资料

某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招档文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第二家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件:

事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。

事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。

事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其他费用增加了 1.5万元,并使施工时间增加了2天。

事件四:在F项工作施工时,因甲方供格出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24

个工日。

上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改