![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
某销售合同履行过程中发生了合同变更,该变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品的单独售价,对此变更,在会计上的处理方式是()。
A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理
B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理
C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理
D.将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理
B.将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理
C.将该合同变更部分作为一份单独的合同进行会计处理
D.将原合同已履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理
某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中发生了如下事件。
事件一:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件四:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10 d,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
【问题】
1.发包人不同意支付因设计变更而实际增加的70万元费用是否合理?说明理由。
2.中央空调设备在结算时应以投标价120万元,还是以实际采购价80万元为准?说明理由。
3.发包人以工程未获省优质工程奖为由没收163万元质量履约保证金是否合理?说明理由。
4.承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立?说明理由。
根据下面材料,回答13~16题
某化工生产设备安装工程项目,采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得了该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量,业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。
在合同履行过程中发生了以下事件:
事件一:该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲,派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
事件二:该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
事件三:该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故,造成经济损失280万元,事故调查组在事故调查清楚后,撰写了事故调查报告,经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
事件四:该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系,选派一名业务精通的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
事件五:某驱动装置安装完毕后,由于受介质的限制不能进行试运行,经项目经理批准,拟在负荷试运行阶段一并进行。
问题:
按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
A.原合同已经终止
B.必须签订变更协议
C.合同主体未变更
D.合同内容已变更
背景资料
某化工生产设备安装工程项目,采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得了该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量,业主分别与总承包方和分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。
在合同履行过程中发生了以下事件:
事件一:该机电安装工程公司根据监理单位编制的设备监造大纲,派有资格的专业技术人员到设备制造现场进行监造工作。
事件二:该机电安装工程公司根据质量监督检验部门编制的经批准的施工组织总设计进行施工。
事件三:该工程分包商在施工中不慎发生一起重大事故,造成经济损失280万元,事故调查组在事故调查清楚后,撰写了事故调查报告。经事故调查组组长签字确认后报安全主管部门。
事件四:该工程项目经理部根据企业的职业健康、安全和环境体系,选派一名业务精通的专业技术人员全面负责该项目的职业健康、安全和环境管理工作。
事件五:某驱动装置安装完毕后,由于受介质的限制不能进行试运行,经项目经理批准,拟在负荷试运行阶段一并进行。
问题:
1.按设备功能可将机械设备分为哪几类?化工生产设备属于哪一类?
2.业主与总承包方和分包方签订的合同是否合理?为什么?
3.逐一对以上发生的事件判断其是否正确?正确的说明理由,错误的将其改正。
4.事件五中的试运行方案应由谁编制?南谁审批?
A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B.仲裁机构可裁定变更该合同
C.仲裁机构可裁定撤销该合同
D.应移交法院判定变更该合同
第44题:
如果该施工单位营业执照经营范围并无销售瓷砖、大理石等业务,则该买卖合同为()合同。 A.有效 B.无效 C.效力待定 D.可变更、可撤销
事件1:基础施工时,建设单位负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使该工作延误4天。
事件2:建设单位因资金困难,在应支付工程月进度款的时间内未支付,承包方停工10天。
事件3:在主体施工期间,施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同,在合同内约定:如供方不能按约定时间供货,每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货,拖延8天。
事件4:施工单位根据合同工期要求,冬天继续施工,在施工过程中,施工单位为保证施工质量,采取了多项技术措施,由此造成额外的费用开支共20万元。
事件5:施工单位进行设备安装时,因业主选定的设备供应商接线错误造成设备损坏,使施工单位安装调试工作延误5天,损失12万元。
以上各事件中,施工单位延误的工期和增加的费用应由谁来承担?回答并说明理由。
背景资料:
某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件:
(1) 在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。
(2) 因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,拖延工期5日,影响了施工的正常进行。
(3) 7月25日~7月28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,造成人员窝工20个工作日。
(注:以上事件均发生在关键线路上)
问题:
由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?说明原因。
A.监理合同履行期限延长,工作内容增加
B.委托人延期支付
C.相关的法律法规、标准颁布或修订引起的变更
D.因工程规模,监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少
A.监理合同暂停履行、终止后的善后工作及恢复服务的准备工作
B.工程概算投资额或建筑安装工程费增加引起的变更
C.监理人未履行合同义务
D.委托人与施工方承包人解除合同