首页 > 建筑工程
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万 m3浮顶油罐施工合同,工程未进行投保。

当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时,遭受台风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下:

(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。

(2)油罐罐壁变形破坏,损失计32万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。

(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏,造成损失12万元;由于现场停工造成台班费损失6万元,业主应承担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。

(4)施工单位人员3人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元,业主应给予赔付。

(5)因大风造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。

(6)由于工程遭到破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予支付。

问题:

不可抗力发生的风险承担的原则是什么?

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万 …”相关的问题
第1题
背景资料某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m3浮顶油罐施工合同,工程未进

背景资料

某油建公司与业主按《建设工程施工合同文本》签订了两台10万m3浮顶油罐施工合同,工程未进行投保。当工程进行到其中一台油罐的罐体组对焊接时,遭受台风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向业主提出了索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中提出的要求如下:

(1)遭台风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。

(2)油罐罐壁变形破坏,损失计32万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。

(3)施工单位的两台自动焊机受到损坏,造成损失12万元;由于现场停工造成台班费损失6万元,业主应承担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。

(4)施工单位人员3人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元,业主应给予赔付。

(5)因大风造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。

(6)由于工程遭到破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予支付。

问题:

不可抗力发生的风险承担的原则是什么?

点击查看答案
第2题
某业主拟建设一个工厂项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求,并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下:

(1)已建部分工程遭受不同程度的破坏,损失合计20万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不再承担。

(2)施工单位进场的正在使用机械、设备受到损害,造成损失合计10万元;由于停工造成台班损失5万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。

(3)施工单位人员因此而有人受伤,医疗及补偿金合计5万元,此外工程还造成一路人受伤,医疗及补偿金合计3万元,业主都应该予以赔偿。

(4)因台风造成现场停工7天,要求合同工期顺延7天。

(5)由于工程破坏,施工单位按业主要求清理现场,费用合计3万元,业主应予以支付。

问题:施工单位以上提出的各项索赔是否成立?为什么?

点击查看答案
第3题
下列属于重要国际工程合同文本的是()。 A.ECC合同文本 B.建设工程设计合同文本 C.建

下列属于重要国际工程合同文本的是()。

A.ECC合同文本

B.建设工程设计合同文本

C.建设工程施工合同文本

D.建设工程委托合同

点击查看答案
第4题
案例分析题 2005年4月22日,某水泥厂与某建筑公司订立《建设施工合同》,双方约定:由某建筑公司
承建某水泥厂第一条生产线主厂房及烧成车间配套工程的土建项目。开工日期为2005年5月15日。

合同订立后,建筑公司按合同约定进场施工,后因工程质量存在问题,双方产生纠纷,建筑公司于同年7月停止施工。已完成的工程为窑头基础混凝土、烟囱、窑尾、增温塔等。

水泥厂于同年11月向人民法院起诉。一审法院在审理中委托建设工程质量安全监督站对已建工程进行鉴定。结论为:窑头基础混凝土和烟囱不合格,应予拆除。还查明:水泥厂与建筑公司订立合同和工程施工时,尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。

问题:

按照基本建设程序相关法律法规,该案件中水泥厂在开工前还必须完成哪些环节的工作?其与建筑公司签署的《建设施工合同》是否有效?

点击查看答案
第5题
背景(三)某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定:合同估计工程量30万

背景(三)

某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式。建设工程施工合同约定:合同估计工程量30万立方米,单价35 元/立方米;完工后,按业主确认的工程量结算工程价款;当实际工程量超过估计工程量20%时,超过部分按30元/立方米结算。为控制施工成本,施工项目经理部制订了一系列管理措施:及时组织大型土石方开挖机械进出场,编制科学的施工作业计划,每班作业前做好施工机械检查,严格控制成本开支,作好成本分析。

工程完工后,经业主确认的工程量为40万立方米,施工项目经理部及时报送了有关索赔及结算资料。

根据背景(三),回答下列问题。

11.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号),大型土石方开挖机械进出场费用属于()。

A.建筑安装工程机械使用费

B.建筑安装工程机械措施费

C.施工企业管理费

D.工程建设其他费用

点击查看答案
第6题
某综合楼建设项目,业主将整个土建工程发包给甲承包商,将机电安装工程发包给乙承包商,同时委托监理公司对该项目实施监理。业主分别与甲承包商、乙承包商根据《建设工程施工合同(示范文本)KGF—99一02
点击查看答案
第7题

建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则()。

A.该项索赔视为已经批准

B.视为已被拒绝

C.尚待批准

D.承包商应进一步提交索赔证据

点击查看答案
第8题
根据我国《建设工程施工合同文本》专用条款,应由发包人承担的工作包括()。

A.开通施工场地与城乡道路的通道

B.办理施工许可证

C.做好邻近建筑物、文物保护建筑的保护工作

D.办理施工爆破作业可能损坏公共设施的申请批准手续

E.按规定办理施工场地施工噪声以及环境保护等有关手续

点击查看答案
第9题
某监理公司是本市实力最雄厚的监理企业,承揽并完成了很多大中型工程项目的监理任务,积累
了丰富的经验,建立了一定的业务关系。某业主投资建设一栋28层综合办公大楼,由于本市仅有此一家监理公司具备本项目的施工监理资质,且该监理公司曾承揽过类似工程的监理任务,所以,业主就指定该监理公司实施委托监理工作并签订了书面合同。合同的有关条款约定,由监理人负责工程建设的所有外部关系的协调(因监理公司已建立了一定的业务关系),业主不派工地常驻代表,全权委托总监理工程师处理一切事务,在监理过程中,监理员告诉承包人有关设计方面的申明的秘密,其目的是为了更好地实施施工;在施工过程中业主和承包人发生争议,总监理工程师以业主的身份,与承包人进行协商。

「问题」

指出背景材料中的不妥之处,并说明理由。

点击查看答案
第10题
某装饰公司在一办公楼装修施工中,根据业主要求,隔墙采用GRC轻质空心隔墙板,公司先做一个样板间。按设计要求,隔墙样板施工完毕,在业主验收之前,施工技术人员发现隔墙样板有多道竖向微小裂缝,且缝隙间隔均匀。

1.建筑装饰装修工程施工质量缺陷原因分析应针对影响施工质量的四大要素(人、机械、施工方法、环境条件),运用统计方法进行分析,确定建筑装饰装修工程施工质量问题产生的原因。

A、对B、错

2.对工程质量状况的调查和质量问题的分析必须分门别类地进行,以便准确地找出问题及原因。这是()的基本思想。

A、排列图法B、因果分析法C、分层法D、直方图法

3.某建设工程项目在施工过程中出现混凝土强度不足的质量问题,采用逐层深入排查的方法,分析确定其主要原因。这种方法是()。

A、直方图法B、排列图法C、因果分析法D、分层法

4.用于分析造成工程施工质量问题主次原因的方法是()。

A、调查表法B、排列图法C、因果分析法D、直方图法

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改